Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Лукояновский район
Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области
Ссылки
ГосуслугиЗаконодательное собрание
Администрация Нижнего НовгородаГородская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской областиПолпред президента в ПФО

Извещение № 3 о проведении комиссионного отбора исполнителя работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда города Лукоянов Нижегородской области.

docСкачать «Извещение № 3 о проведении комиссионного отбора исполнителя работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда города Лукоянов Нижегородской области.»
Извещение № 3
о проведении комиссионного отбора
исполнителя работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда
города Лукоянов Нижегородской области.


16308.doc85 Kb

Извещение № 3

о проведении комиссионного отбора

исполнителя работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда

города Лукоянов Нижегородской области.

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес организатора комиссионного отбора – Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области.

Адрес электронной почты:  luk-adm@yandex.ru

Номер телефона: (83196) 4-17-11, факс (83196) 4-18-01

Почтовый адрес: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22

Фактический адрес: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22

2. Вид работ и место их выполнения: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда города Лукоянов Нижегородской области (ул. Короленко, д. № 43).

3. Срок выполнения работ – в 2011 году в соответствии с договором.

4. Требования к участникам комиссионного отбора: Изложены в документации комиссионного отбора.

5.Инструкция для участников отбора: Изложена в документации комиссионного отбора.

6.Срок, место и порядок предоставления документации: Документация бесплатно предоставляется на основании Заявления на получение документации по проведению комиссионного отбора в течение двух рабочих дней.

Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными на сайте – lukojanov.omsu-nnov.ru.

7. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Заявки на участие в комиссионном отборе подаются по установленной форме по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 кабинет управления делами  в срок с 08 часов 00 минут «30» июня 2011 года до 17 часов 00 минут по московскому времени «01» августа 2011 года в порядке, установленном документацией.

8. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе – по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 кабинет главы администрации 11 часов 00 минут по московскому времени «22» июля 2011 года в порядке, установленном документацией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация комиссионного отбора

 

Приложение № 1 к извещению

о проведении комиссионного отбора

исполнителя работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов жилищного фонда

города Лукоянов Нижегородской области.

 

 

Заявка

на участие в комиссионном отборе исполнителя работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда г. Лукоянова 

 

1. В соответствии с условиями проведения комиссионного отбора направляем заявку на участие в комиссионном отборе исполнителя работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда г. Лукоянова Нижегородской области

 

2. О себе сообщаем следующие сведения:

 

2.1

Полное и сокращенное наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физических лиц)

 

2.2

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

 

2.3

Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора

 

2.4

Организационно-правовая форма

 

2.5

Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий

 

2.6

Банковские реквизиты участника размещения заказа

 

2.7

Профилирующее направление деятельности

 

2.8

Наличие квалифицированных работников

 

2.9

Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

 

2.10

Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 

2.11

Наличие производственной базы (техническая  оснащённость)

 

2.12

Текущая загрузка комиссионного отбора (наличие заключенных договоров  на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов)

 

2.13

Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период

 

2.14

Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года

 

2.15

Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ

 

2.16

Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора

 

2.17

Должность, Ф.И.О. контактного лица

 

 

3. Подтверждаем свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении комиссионного отбора по определению подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда  г. Лукоянов

 

4. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

   а) в отношении                                                                                    не проводится процедура

                                        (наименование участника размещения заказа)

ликвидации, банкротства;

   б) деятельность                                                                                    

                                         (наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

   в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

 

 

Приложения:

 

Директор  __________________      ____________ ________________________________

                                   М.п.                   Подпись                  Расшифровка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

 

г. Лукоянов                                                                                                                    «__» ____ 2011 г.

 

          _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор подряда (далее по тексту «договор») о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту  ул. Короленко, д. № 43 г. Лукоянова, предусмотренных локальными сметными расчетами № 1, 2,3.

1.2. «Подрядчик» приступает к выполнению работ с момента получения аванса.

1.3. «Подрядчик» обязан за свой страх и риск, своими силами и материально-техническими средствами выполнить работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего договора.

1.4. Настоящий договор заключен по результатам комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов города Лукоянов Нижегородской области от «______» ________ 2011 г., на основании Протокола оценки и определения победителей комиссионного отбора от «_____» ________2011 г.

 

2. Права и обязанности сторон

 

2.1. «Подрядчик» обязуется:

2.1.1. Выполнить качественно задание «Заказчика» согласно СНиП в соответствии с графиком проведения работ (приложение №2).

2.1.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своей техникой, инструментами и материалами. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

2.1.4. Соблюдать правила безопасного ведения работ, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.

2.1.5. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

2.1.6. По первому требованию «Заказчика» устранять за свой счет возникшие дефекты в период гарантийного срока при правильной эксплуатации объекта.

2.1.7. Информировать «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

2.1.8. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

2.1.9. Передать Заказчику исполнительную документацию, в том числе:

-акты на скрытые работы;

- сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

2.1.10. Вывезти в течение 7 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

2.1.11. «Подрядчик» вправе сдать объект досрочно по соглашению с «Заказчиком».

2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в соответствии с представленными актами о приемки выполненных работ.

2.2.2. Обеспечить свободный доступ к объекту работ.

2.2.3. Выделить полномочного представителя (куратора) для приемки работ на объекте.

2.3. «Заказчик» вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика».

2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые «Подрядчиком» либо субподрядными организациями в случае:

- нарушения технологии выполняемых работ;

- не соответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

- не соответствия выполняемых работ техническому заданию;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.3.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

 

3. Порядок сдачи и приемки работ.

 

3.1. «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения извещения «Подрядчика» об окончании работ обязан осмотреть и принять результат выполненных работ и подписать акт о приемке выполненных работ. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.

3.2. «Подрядчик» устраняет выявленные недостатки в ходе приемки работ безвозмездно в установленные сроки и повторно сдает работы.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком, Подрядчиком, представителем органов местного самоуправления и представителем собственников помещений многоквартирного дома.

 

4. Качество выполняемых работ.

 

4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам, техническим требованиям, нормам и правилам, принятым для данного вида подрядных работ.

4.2. Гарантийный срок результата работы устанавливается 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ в соответствии со СНиП .

4.3. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из сторон настоящего договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – все стороны поровну.

4.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на «Подрядчика».

 

5. Сумма контракта. Порядок расчетов

 

5.1. Стоимость работ и затрат по настоящему договору устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость материалов и оборудования, определяется на основании согласованных и утвержденных локальных сметных расчетов № 1,2,3  составляет 1 139 696 (Один миллион сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС  __________ (________________________________________) рублей ___ коп.

5.2. На период выполнения капитального ремонта стоимость работ  является фиксированной и неизменной.

5.3. «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» аванс в размере 30 % от сметной стоимости работ на приобретение материалов.

5.4. Оплата производится согласно акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) за фактически выполненный объем работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок.

5.5. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями «Заказчика», согласно акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и счета-фактуры «Подрядчика».

 

6. Ответственность сторон.

 

6.1. Если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступления от требований «Заказчика», предусмотренных документацией по комиссионному отбору, ухудшение качества работы, то по требованию «Заказчика» он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

6.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ «Подрядчик» платит «Заказчику» за каждый день просрочки пени в размере 0,1 % от стоимости работ вплоть до исполнения работы.

6.3. Если «Подрядчик» своевременно не приступил к выполнению работы, кроме случаев, не зависящих от Подрядчика», или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок или качество работ не удовлетворяет «Заказчика», «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и поручить выполнение другому «Подрядчику», в пределах принятой комиссией проектно-сметной документации, поставив в известность комиссию по проведению комиссионного отбора.

 

7. Форс-мажорные обстоятельства.

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, решения федеральных органов власти, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение трех календарных дней.

7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

 

8. Срок действия договора. Порядок разрешения споров

 

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до момента исполнения сторонами всех его условий, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением сторон.

8.2. Дополнительным соглашением считается документ, подписанный обеими сторонами.

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 

 

 

9. Прочие условия.

 

9.1. На период ремонта «Подрядчик» обязан выставлять временные защитные ограждения.

9.2. «Заказчик» не обязан предоставлять бытовые помещения.

9.3. «Подрядчик» обязан содержать территорию, находящуюся в зоне ремонта, в чистоте и своевременно вывозить строительный мусор.

 

10. Приложения

 

10.1. Приложение №1 – локальные сметные расчеты № 1, 2,3

10.2. Приложение №2  - график проведения работ

 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

                                          

                                        «Подрядчик»                                         «Заказчик»

 

________________________________

________________________________

ИНН __________ КПП ____________

р/ с _____________________________

________________________________

к/с _____________________________

БИК ___________________________

Юр.адрес: ______________________

_______________________________

Факт.адрес: _____________________

_______________________________

Тел/факс_______________________

________________________________

________________________________

ИНН __________ КПП ____________

р/ с _____________________________

________________________________

к/с _____________________________

БИК ___________________________

Юр.адрес: ______________________

_______________________________

Факт.адрес: _____________________

_______________________________

Тел/факс_______________________

 

_____________________/ _________

«____» __________ 2011г.

М.П.

.

_____________________/ _________

«____» __________ 2011г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

к договору подряду № ____

 

График проведения работ

по капитальному ремонту  дома № 43 ул. Короленко  г. Лукоянова

 

№ п/п

Вид работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись от Подрядчика:                                                                    Подпись от Заказчика:

 

________________/_______________/                                       ___________________ / ___________/

М.П.                                                                                                       М.П.

 

 

Яндекс.Метрика тИЦ и PR сайта lukojanov.omsu-nnov.ru Рейтинг@Mail.ru
Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»